Puedes visualizar el Modelo De Contrato De Obra Sencillo, abrir la plantilla en formato PDF o Word, o rellenarlo directamente en nuestra plataforma online:
Plantilla
[Nombre del Contratista]
[DNI del Contratista]
[Dirección del Contratista]
[Teléfono del Contratista]
[Correo electrónico del Contratista]
[Nombre del Cliente]
[DNI del Cliente]
[Dirección del Cliente]
Este contrato establece las bases para la realización de la obra entre el contratista y el cliente, especificando los términos y condiciones relevantes.
El presente contrato tiene como objeto la ejecución de obras de [Descripción de la obra] en [Dirección de la obra], conforme a lo estipulado en este documento.
La obra comenzará el [Fecha de inicio] y deberá finalizar el [Fecha de finalización], salvo prórroga acordada por ambas partes.
El precio total de la obra será de [Monto total] y se pagará de la siguiente manera:
a) Un anticipo del [Porcentaje]% al inicio de la obra;
b) Pagos parciales durante la ejecución en [Detalles de los hitos de pago].
El contratista se compromete a:
a) Ejecutar la obra conforme a los planos y especificaciones acordadas;
b) Cumplir con la normativa de seguridad y salud laboral.
El cliente se compromete a:
a) Facilitar el acceso al lugar de la obra;
b) Realizar los pagos puntualmente.
Cualquier modificación al alcance de la obra debe ser acordada por escrito y podrá implicar ajustes en el plazo y el costo final.
El contratista garantiza la obra por un período de [Número de años] a partir de la fecha de finalización, cubriendo defectos de materiales y mano de obra.
Las partes se comprometen a resolver cualquier disputa que surja del presente contrato mediante mediación. En caso de no llegar a un acuerdo, se acudirán a los juzgados de [Ciudad].
[Firma del Contratista]
[Nombre del Contratista]
[Firma del Cliente]
[Nombre del Cliente]
[Nombre del Contratista]
[DNI del Contratista]
[Dirección del Contratista]
[Teléfono del Contratista]
[Correo electrónico del Contratista]
[Nombre del Cliente]
[DNI del Cliente]
[Dirección del Cliente]
Este contrato regula la relación entre el contratista y el cliente para la realización de [Descripción de la obra], incluyendo todas las condiciones necesarias para su ejecución adecuada.
El objeto del presente contrato es la ejecución de [Descripción detallada de la obra] en [Indicaciones específicas sobre el lugar].
La obra se iniciará el [Fecha de inicio] y deberá concluir el [Fecha de finalización], a menos que se acuerde lo contrario por escrito.
El costo total de la obra es de [Monto total] y se pagará en las siguientes etapas:
a) [Incluir detalles sobre el anticipo y pagos intermedios].
El contratista deberá:
a) Proveer los materiales necesarios;
b) Cumplir con todas las normativas locales;
c) Comunicar cualquier contingencia que pueda afectar el progreso de la obra.
El cliente se obliga a:
a) Proveer acceso al lugar de trabajo;
b) Realizar los pagos acordados en tiempo y forma;
Cualquier cambio sobre la obra deberá ser acordado por ambas partes y formalizado por escrito, lo que puede implicar variaciones en los costos y plazos establecidos.
El contratista garantiza que la obra se realizará conforme a la calidad esperada, siendo responsable de cualquier defecto durante [Número de años] después de la finalización.
Cualquier controversia o conflicto resultante del contrato se resolverá mediante arbitraje, según las normas de [Nombre de la institución de arbitraje].
[Firma del Contratista]
[Nombre del Contratista]
[Firma del Cliente]
[Nombre del Cliente]
Por favor, completa el formulario a continuación para crear el Modelo de Contrato de Obra Sencillo. Todos los campos deben ser rellenados para garantizar una elaboración clara y completa del contrato. Proporcionamos ejemplos para guiarte en cada paso. Modelo de Contrato de Obra Sencillo 1. Datos del Contratante 2. Datos del Contratista 3. Objeto del Contrato 4. Duración de la Obra 5. Precio y Forma de Pago 6. Materiales y Proveedores 7. Responsabilidades del Contratista 8. Modificaciones al Contrato 9. Resolución de Conflictos 10. Aceptación de Términos 11. Declaración y Firmas
PDF
WORD
